天津律师_涉外律师

湖南黄金建设工程有限公司与湖南国科广电科技有限公司建设工程施工合同纠纷案例

2021年1月4日，芙蓉区法院公开开庭审理原告湖南黄金建设工程有限公司（以下简称黄金建设公司）诉被告湖南国科广电科技有限公司（以下简称国科广电公司）建设工程施工合同纠纷一案，依照2021年1月1日开始施行的《中华人民共和国民法典》《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》的相关规定，当庭宣判，一审判决国科广电公司支付黄金建设公司剩余工程款52万余元及相应利息。

2021年法院公开审理的建设工程合同纠纷案例

基本案情

法庭经审理查明：2015年8月1日，国科广电公司作为发包人，黄金建设公司作为承包人，双方签订《国家广电总局广播数字电视产业化基地厂房三建设工程施工合同》（以下简称《建设工程施工合同》），约定：黄金建设公司承包施工国科广电公司名下位于长沙市芙蓉区长星路389号国家广电总局广播科学研究院数字电视产业化基地第三厂房建设工程所有项目，包括土建、普通装饰、安装等；国科广电公司分桩基、主体三层、主体封顶、垮架和外墙完毕、主体验收、竣工验收合格等阶段支付工程进度款，竣工验收合格后应支付到工程量的95%；材料价格按施工期间的《长沙建设造价》预算价执行；工程竣工验收合格，工程技术资料、档案资料、备案资料齐全，国科广电公司工程部经理签收后，黄金建设公司在7天内向审计法务部报送工程决算书，工程尾款在扣除质保金5%和应由黄金建设公司承担的费用后，余款在最终决算完毕双方签字确认后的15天内全部支付（审计时间三个月）;质保金在竣工验收合格二年内一次性退还；如果国科广电公司未能按合同约定付款，黄金建设公司可要求国科广电公司支付未付的金额及赔偿损失。合同还对其他内容进行了约定，包括支付工程款的指定账号等。

黄金建设公司诉至法院，请求判令国科广电公司向黄金建设公司支付剩余工程款6356214.02元，并支付逾期利息432424.23元（以欠付工程款6356214.02元为基数，按中国人民银行同期贷款利率计算，从2016年4月11日起暂计算至起诉之日，实际应计算至工程款全部支付完毕之日止）。

另查明，合同履行期间，国科广电公司的项目工地管理人员王刚与黄金建设公司签订了《工程定价材料一览表》，由王刚签字并加盖双方项目部公章，共计4页，对案涉工程所用100多项建设施工材料的名称、规格型号、单价等，用表格形式进行了详细记载。

法院裁判

法院审理认为，该案争议焦点有二：一是案涉工程总价款如何认定；二是工程款的付款期限及逾期利息如何确定。

关于案涉工程总价款的认定问题。黄金建设公司与国科广电公司签订的《建设工程施工合同》系双方真实意思表示，不违反法律、行政法规的强制性规定，依法成立有效，双方均应遵循诚信原则按照合同约定全面履行义务。黄金建设公司已经依约按时向国科广电公司完成并交付案涉工程，国科广电公司已对案涉工程进行验收并投入使用，黄金建设公司已经履行了承包人的施工义务，故国科广电公司负有向黄金建设公司支付工程款的合同义务。因双方对工程总造价不能达成一致意见，法院依法委鉴定机构进行司法鉴定，确定案涉工程总造价金额为12046320.79元。该鉴定结论系由具备相应鉴定资质的鉴定机构接受法院委托后作出，程序合法、内容客观真实，且双方虽有异议未能提交有效证据推翻该鉴定结论，故法院对该鉴定结论予以采信。鉴定结论中双方无争议部分金额11593143.28元应当直接确定为案涉工程总造价的组成部分。

对于材料价格争议部分，《建设工程施工合同》约定，材料价格按施工期间的《长沙建设造价》预算价执行。根据鉴定报告中的鉴定说明，国科广电公司认为材料价格应按施工期内《长沙建设造价》的预算价平均值计取，黄金建设公司则认为应按国科广电公司的项目工地管理人员王刚签字并加盖国科广电公司项目部公章的《工程定价材料一览表》确定的价格计取，两种标准的材料价差即为材料价格争议金额453177.51元。法院对此认为，王刚的签名盖章行为构成表见代理，《工程定价材料一览表》对《建设工程施工合同》关于“材料价格按施工期间《长沙建设造价》预算价执行”的约定进行了变更约定，内容明确具体，且本案证据不足以证明存在王刚和黄金建设公司恶意串通损害国科广电公司合法权益的情形，该变更约定依法成立有效，故材料价格争议部分金额453177.51元也应当计入工程总价款。

对于质保金，考虑到案涉工程已于2016年4月11日竣工验收合格并交付使用，根据合同约定，案涉工程的质保期为二年，现质保期已经届满，故工程款中5%的质保金不应扣除。

关于工程款的付款期限及逾期利息如何确定的问题。《建设工程施工合同》的约定内容为：“案涉工程竣工验收合格，工程技术资料、档案资料、备案资料齐全，国科广电公司工程部经理签收后，黄金建设公司在7天内向审计法务部报送工程决算书，工程尾款在扣除质保金5%和应由黄金建设公司承担的费用后，余款在最终决算完毕双方签字确认后的15天内全部支付（审计时间三个月）”。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十六条、第二十七条的规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息，利息从应付工程价款之日开始计付。本案中，案涉工程于2016年4月11日竣工验收合格，黄金建设公司依约向国科广电公司提交了结算资料，与国科广电公司进行结算，但双方未对工程总价款达成一致，更未结算完毕共同签字确认，双方对工程总价款存在争议，黄金建设公司于2018年1月9日向法院提起诉讼，国科广电公司应于2018年1月9日起按照中国人民银行同期贷款利率或者全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付利息。故黄金建设公司诉请国科广电公司支付欠付工程款的利息432424.23元，法院予以部分支持。

综上，法院依照《中华人民共和国民法典》第一百七十条、第一百七十二条、第七百八十八条、第七百九十九条第一款，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第十九条第一款、第二十条、第二十六条、第二十七条，《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第一条第三款、第二条的规定，判决：一、国科广电公司向黄金建设公司支付工程款522279.1元及利息（以欠付的工程款522279.1元为基数，自2018年1月9日起至2019年8月20日止，按中国人民银行同期贷款利率计算;自2019年8月21日起至工程款全部支付完毕之日止,按中国人民银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；二、驳回黄金建设公司的其他诉讼请求。

法官说法

本案双方当事人签订《建设工程施工合同》及履行大部分合同义务的时间虽然都在《民法典》及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》于2021年1月1日开始施行之前，但双方在工程竣工验收完毕后，一直对工程总价款如何确定存在争议、未能达成一致意见，直到向法院提起诉讼、由法院委托有资质的鉴定机构作出鉴定意见才客观确定工程款总额、从而在扣除已付大部分工程款金额后，才明确欠付的剩余工程款及利息。据此可知，国科广电公司违约欠付工程款的法律事实持续至民法典施行之后，跨越了《民法典》及相应司法解释的施行时间。从更有利于保护双方合法权益、更有利于维护社会和经济秩序的角度考虑，本案一审宣判应当援引《民法典》及相应司法解释的规定。

本站推荐文章

1、没合同怎么结算工程款

2、常见的工程款纠纷有哪些类型呢？

3、发包人变相降低工程款怎么办？